Приложение №1
к приказу председателя комитета
по управлению муниципальным имуществом
администрации Киржачского района
                                                                                      от                       №
ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении запроса котировок 
	17 мая 2007 г.
Наименование пункта	Текст пояснений	

Муниципальный заказчик: 	Администрация Киржачского района Владимирской области	
Местонахождение, почтовый адрес:	601010, Владимирская область, г. Киржач, 
 ул. Серегина, д. 7	
Телефон/факс:	(49237) 2-43-03.	
Адрес электронной почты:		
Контактное лицо:	Давыдов Евгений Иванович, главный специалист отдела по строительству и капитальному ремонту инфраструктуры администрации района	
		
Уполномоченный орган:	Комитет по управлению муниципальным имуществом  и землеустройству администрации Киржачского района	
Местонахождение, почтовый адрес:	601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7	
Телефон/факс:	 (49237) 2-34-74/2-01-19	
Адрес электронной почты:	e-mail: kirgr@avo.ru	
Официальный сайт в сети «Интернет»	www.kirzhach.da.ru.
	
Контактное лицо:	Объедков Владимир Сергеевич,  заведующий отделом по размещению муниципального заказа комитета по управлению муниципальным имуществом  и землеустройству администрации района	
		
Источник финансирования заказа:	Средства бюджета муниципального района и областной бюджет	
Форма котировочной заявки:	Приложение № 1	
Предмет муниципального заказа (наименование, характеристика и количество  поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказания услуг)	Капитальный ремонт шиферной кровли жилого дома 13 ул. Больничная пос. Горка.: общестроительные ремонтные работы (шиферная кровля) – 535 кв. метров.
В соответствии со сметой и технологией выполнения принятого варианта ремонтных работ.
Обеспечение надежности при исполнении функционального назначения после выполнения ремонтных работ.
Наличие лицензии на выполнение данного вида работ.
Изменение сметы, технологии производства работ производится только с согласия заказчика.	
Место поставок товара, выполнения работ, оказания услуг:	 Владимирская область,  Киржачский район,
 п. Горка, ул. Больничная, д. 13	
Сроки (периоды)  поставок товара, выполнения работ, оказания услуг:	2-3 квартал 2007 г.	
		
Сроки  и условия  оплаты поставок товара, выполнения работ, оказания услуг:	Безналичный расчет оплата в рублях РФ, аванс в размере 30% от суммы контракта в течение 5 дней со дня подписания контракта. Оставшаяся сумма в размере 70% в течение 5 банковских  дней после выполнения работ  и предоставления комплекта документов (счета-фактуры, форм КС-2 «Акт о приемки выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат») в бухгалтерию учреждения.	
Максимальная цена контракта:	115982(сто пятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля (цена включает в себя все затраты, необходимые для выполнения работ в полном объеме).	
		
Место подачи котировочных заявок:	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. № 30	
Срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:	С 17. 05.2007г.   по  29.05.2007г. 10:00 часов.	
Срок подписания муниципального контракта:	Не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.	
Требуемые документы:	1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копия паспорта – для физических лиц.
2. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации.
3. Заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет.
4. Заверенные копии учредительных документов.
5. Заверенная копия лицензии на соответствующий вид деятельности.
6. Доверенность на право представления котировочной заявки и дачи необходимых разъяснений.
7. Справка из МИФНС Российской Федерации о задолженностях в бюджеты всех уровней, внебюджетные и социальные фонды.	

Уведомляем Вас, что направление Заказчиком запроса котировок и предоставление Вами котировочной заявки не накладывает на стороны какие-либо дополнительные обязательства.

Приложение № 1
к извещению о проведении 
запроса котировок

На бланке организации
Дата, исходящий номер	В единую комиссию по размещению заказов на поставки  товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Киржачского района
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района, каб. № 30	

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

		              «___» _____________ 2007 г.

_____________________________________________________________________________________
наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица);  ФИО, паспортные данные место жительства (для физ. лица)

_____________________________________________________________________________________
банковские реквизиты участника размещения заказа

_____________________________________________________________________________________номер контактного телефона и адрес электронной почты
в лице______________________________________________________________________________,
                                         указать должность, ФИО руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица)

изучив Извещение о проведении запроса котировок от ___  _________________2007 года, подтверждает готовность заключить и исполнить муниципальный контракт на условиях, указанных в извещении о запросе котировок, и подтверждает намерение поставить следующие товары, работы, услуги:

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, оказания услуг: _________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Сроки  (периоды) и условия поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Цена товаров, работ, услуг (с указанием сведений о включенных ( невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей): ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Сроки , условия  и форма оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания  услуг:_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

С условиями доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указанными в извещении о запросе котировок,  согласны.

Руководитель		________________________	
М.П.	(подпись)	(Ф.И.О.)	

Главный бухгалтер		________________________	
	(подпись)	(Ф.И.О.)	

Приложения на ____ листах:

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копия паспорта – для физических лиц.
2. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации.
3. Заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет.
4. Заверенные копии учредительных документов.
5.Заверенная копия лицензии на соответствующий вид деятельности.
6.Доверенность на право представления котировочной заявки и дачи необходимых разъяснений.

 

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт №  
на выполнение работ  для муниципальных нужд Киржачского района

г. Киржач							«__» ____________ ______ г.	

	
                       
в лице ________________________________________________________________________, действующего на основании __________, именуемый в дальнейшем Заказчик, и ______________________________________________________________, в лице___________________________________ ______________________действующего на основании_______________________________   , именуемый в дальнейшем Подрядчик (Исполнитель), именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для   государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный Закон), ст.ст.  525-534 ГК РФ и на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок  от ____________ № __ (Приложение ) заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта и сроки выполнения работ.

1.1.	Подрядчик (Исполнитель) обязуется по заданию Заказчика выполнить работы ___________ (в дальнейшем – Работы) и сдать результат Работ Заказчику в соответствии с условиями настоящего контракта. Заказчик  обязуется принять выполненные Работы и обеспечить их оплату. 
1.2.	Срок  выполнения Работ ___________________________________________. 

2. Порядок выполнения работ

2.1.	Работы считаются выполненными Подрядчиком (Исполнителем) и принятыми Заказчиком с момента подписания Акта выполненных работ 
2.2.	Предусмотренные настоящим контрактом Работы осуществляются в полном  соответствии с техническими условиями и нормами.
2.3.          Подрядчик (Исполнитель) обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении Работ.
2.4.          Заказчик обязан с участием Подрядчика (Исполнителя) провести приемку выполненных Работ в течение 5  рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты Работ или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику (Исполнителю).
В случае мотивированного отказа заказчика от приемки выполненных Работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.
Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком (Исполнителем) за свой счет.

3. Цена контракта

3.1.	Цена контракта составляет ______рублей, в том числе НДС и устанавливается на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от ___________  № __.
Цена контракта включает в себя стоимость Работ с учетом всех затрат, необходимых для выполнения Работ в полном объеме, в том числе  расходов на перевозку, уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.
3.2. Источником финансирования Работ являются _____________________________ .

4. Условия платежей.

3.1.Заказчик производит расчет с Подрядчиком по факту выполненных работ
или отдельного этапа работ не позднее______________________ дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ. До начала работ Заказчик перечисляет
Подрядчику авансовый платеж в размере____30 %____ от суммы, установленной в настоящем контракте.
При определении стоимости строительства применять базисно-индексный метод расчетов в соответствии с МДС 81-35.2004.
3.1.1. Размер средств на оплату труда рабочих, занятых на строительно-монтажных работах определяется в соответствии с МДС 81-1.99 и МДС 83-1.99. За единую тарифную ставку рабочего 1-го  разряда  принимать прожиточный минимум из расчета в среднем на душу населения во Владимирской области и ежеквартальной индексации согласованной РЦЦС.
 3.1.2. Стоимость материальных ресурсов определяется по средне региональным ценам сборника «Стройинфо».
3.1.3. Эксплуатация строительных машин и механизмов определяются по данным  Регионального центра ценообразования Владимирской области.
3.1.4. Накладные расходы по видам работ от ФОТ на основании МДС 81-3.2004г.(№ЮТ-260/06 от 31.01.2005г.).
3.1.5.Сметная прибыль по видам работ от ФОТ на основании МДС 81-25.2001г. (письмо №АП-5536/06 от18.11.2004г.).
3.2. В дальнейшем оплата производится по факту на основании актов выполненных работ (формы №кс-2 и №КС-3) после их проверки ОСКРИ администрации Киржачского района и подписания сторонами в установленном порядке при выполнении п.3.1 настоящего контракта.
3.3. В случае не перечисления Заказчиком, согласно п.3.1. в срок авансового платежа, срок окончания строительства соответственно продлевается на срок задержки перечисления аванса.
3.4. Срок действия контракта
 начало:_____________________________________                                    
 окончание __________________________________

5. Обязательства сторон.
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы качественно и в сроки, предусмотренные календарным планом работ, и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем проектной документации; осуществляет приемку, разнрузку, складирование и хранение материалов, конструкций, приспособлений и инструмента в период выполнения работ.
4.1.2. Собственными силами приобретает материалы для выполнения  работ по настоящему контракту, а также может использовать материалы , предоставляемые Заказчиком.
4.1.3. При выполнении работ обязуется обеспечить соблюдение своими работниками правил техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности.
4.1.4. По требованию Заказчика безвозмездно исправить все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отклонения от условий договора, ухудшившее качество работ в течение одного года после подписания сторонами актов приемки выполненных работ.
4.1.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства предусмотренные статьями настоящего контракта.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1.Передать Подрядчику строительную площадку в объеме и сроки, установленные календарным планом работ.
4.2.2. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п.1.1., а также в размерах и сроки, установленные пп.2.1., 3.1. настоящего договора.
4.2.3. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

6. Ответственность сторон

6.1.	В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего контракта, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное  неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Наступление указанных обстоятельств должно быть документально подтверждено.
6.3.	В случае выполнения Работ ненадлежащего качества, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика (Исполнителя):
- соразмерного уменьшения  цены;
- безвозмездного устранения недостатков выполненных Работ в 10-дневный срок;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков выполненных Работ.
6.4.	В случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков)  Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего контракта и потребовать возврата уплаченной за выполнение Работ денежной суммы в срок, указанный в уведомлении о расторжении контракта.
6.5. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего контракта (пп. 6.4.), последний считается расторгнутым с момента, указанного в уведомлении о расторжении контракта.
6.6. Заказчик вправе отказаться от оплаты выполнения Работ, не соответствующих требованиям, установленным законодательством для определения качества выполненных работ или настоящим контрактом.

7. Заключительные положения
7.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, но в любом случае до _______________.
7.2. Изменения и дополнения к настоящему контракту должны быть оформлены Сторонами  письменно, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.
7.3.	 Все спорные вопросы, возникшие в процессе заключения, изменения,  имущественные споры, возникшие при нарушении исполнения контракта одной из сторон, Стороны решают путем переговоров. Переговоры могут проводиться непосредственно уполномоченными представителями Сторон с составлением протокола переговоров или посредством переписки, путем выставления претензий друг другу. При не достижении согласия спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Владимирской области.
7.4.       Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации и нормативными актами.          
7.5.     Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение 10 дней с момента направления претензии.
7.6.	Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8. Юридические адреса и  банковские реквизиты сторон.

Подрядчик (Исполнитель): 		
                                      _____________________________________________________
                                      _____________________________________________________   

Заказчик                        _____________________________________________________
                                     ______________________________________________________

Заказчик:

____________________________________
____________________________________

___________________  _______________
	(Подпись)			(Ф.И.О.)
М.П.			Подрядчик (Исполнитель):

____________________________________
____________________________________

___________________  ________________
	(Подпись)			(Ф.И.О.)
М.П.			

Приложение 
к муниципальному контракту
от  _____________

________________________                                        ___________________________

_________________     ____________                           _________________    ______________ “____”____________________ 2007г.		              “____”____________________ 2007 г.

М. П.							 М. П.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
 к муниципальному контракту

№ п/п	Наименование работы
(ее характеристика, качество)	Объем
(тыс. руб.)	Срок
выполнения	Заказчик,
адрес